合同,指兩人或幾人之間、兩方或多方當事人之間在辦理某事時,為了確定各自的權利和義務而訂立的各自遵守的條文。下面是我為大家整理的2021工程建設施工合同模板,希望能幫助到大家!
2021工程建設施工合同1
甲方:
乙方:
為了確保府谷縣環城公路天隆水泥廠至班家塔二級公路路基工程公路工程任務的順利完成,確保工程質量和工程進度,經甲、乙雙方協商,甲方將本工程的'施工任務承包給乙方。為明確雙方相互權利、義務以及經濟責任,依據《合同法》有關規定,經雙方協商同意,簽定本合同。
第壹章總則
1、工程名稱:府谷縣環城公路天隆水泥廠至班家塔二級公路路基工程N3標段。
2、工程地點:府谷縣。
3、承包範圍和內容:
(1)承包範圍:府谷縣環城公路天隆水泥廠至班家塔二級公路路基工程公路K5+400-K8+359.032段路面工程。
(2)承包內容:
本工程建設內容包括:整修路基,水泥混凝土路面面層,培路肩。
4、承包方式:
(1)本工程實行單價承包,工程計量以監理檢驗合格並簽認範圍內的實際完成工程量計算。工程中所發生的人工、材料、機械設備等各項費用均已包含在承包單價之中。
(2)工程承包單價為含稅單價,稅款由乙方向有關稅務部門交納,或由甲方向有關部門代交,但費用將從乙方的工程款中扣除。
(3)工程價款為按招標確定的單價乘以實際完成水泥混凝土路面工程量計算。
第二章工程期限
1、本項工程自簽定合同之日起,於2011年6月10日開工,至2012年8月10日結束。
2、乙方進場後,甲方將不定期考核乙方工程完成情況。如因人工、機械數量不足而影響工程進度,甲方有權要求乙方在壹定期限內進行增補。乙方進場後要服從甲方技術人員及各職能部門的領導。
3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均屬正常停工。
4、乙方所拉運的材料應滿足工程的質量要求。未經甲方同意,擅自拉運的質量不合格的材料,其費用不得結算。
第三章 安全生產 與文明施工
1、乙方必須按照有關法律、法規要求做到安全生產與文明施工,負責檢查消除施工現場所有安全隱患,做好防火、防洪、現場安全操作等工作。
2、加強施工現場管理,做到文明施工,建立健全各項管理制度和安全生產 措施 ,按照業主及監理的要求做好各項工作,樹立良好的企業形象。
3、施工場地嚴禁賭博、吸毒、販毒、偷盜、鬥毆等違反社會治安活動。
第四章雙方義務
1、甲方合同義務
(1)甲方負責施工過程中的技術交底、指導、質量檢測及工程測量工作。幫助乙方協調與監理單位及當地有關部門及群眾的關系。幫助乙方辦理開工 報告 等手續及 其它 需要甲方解決的問題。
(2)甲方現場技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查。
(3)依照約定支付乙方工程款。
2、乙方合同義務
(1)按照施工圖及相關工程質量標準要求從事工程項目建設,按時完成工程建設任務,確保工程質量合格。
(2)服從甲方派出的各級管理人員的管理,執行工程建設的各項規範標準。
(3)乙方在施工期間食宿自理。
第五章工程款結算方式
1、本工程實行單價承包。合同單價為元/平方米。其中,整修路基元/平方米,水泥混凝土路面面層元/平方米,培路肩元/米。工程結算價款以檢驗合格的實際完成工程量乘以合同單價計算。
2、甲乙雙方簽訂合同,乙方及時進入施工現場開工後,甲方先期支付15%工程預付款,以後根據完成工程的形象進度,可逐步預借不大於完成工程造價的10%作為乙方生活費和工程款費用。待該項工程全部完成後,經甲方有關技術人員會同監理人員驗收符合本項工程所應達到的質量要求後,甲方支付全部工程款項。
第六章糾紛解決辦法
甲、乙雙方發生經濟糾紛時,應按合同條款本著友好、諒解的原則協商解決。
第七章附則
1、本合同雙方代表簽字、蓋章後生效,到工程竣工驗收、工程質量保修期滿結清工程款後自行終止。
2、本合同壹式四份,甲、乙雙方各執兩份。
3、未盡事宜經雙方協商壹致後,可另簽補充協議,補充協議將視為合同的組成部分。
甲方:(簽章)
法人或授權代理人:
乙方:(簽章)
法人或授權代理人:
年月日:
2021工程建設施工合同2
發包人(全稱):___
承包人(全稱):___
根據《中華人民***和國合同法》、《中華人民***和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本施工事項協商壹致,訂立本合同。
壹、工程概況:___道路硬化工程硬化面積約___平方米。工程內容包括路基平整、水泥路面澆築等,概算約為__萬元。
二、合同工期:工程在__年_月__日前完工。
三、質量要求及獎懲措施:
1、確保合格(由村兩委組織邀請專業人員驗收),必須做到安全生產,文明施工。
2、村內主幹線路面按四級公路水泥混凝土路面標準建設,質量目標合格。①水泥混凝土標號C25標號,板厚15cm,彎拉強度4.5Mp以上。②施工中的主要材料應進行各項物理性能指標試驗,其中粗骨料必須采用碎石,並符合國家有關標準規定,根據材料各項指標和水泥的實際標號,選擇配合比(水泥要有出廠證明、質保單);施工中試驗規程應嚴格按《公路工程水泥混凝土試驗規程》,不合格材料不得進場施工。③路面應采取橫向拉毛或機具壓槽等抗滑措施,其磨擦力應符合施工規範要求,路面與其他構造相接應平順,做到路面邊緣不積水。④混凝土鋪築後按施工規範要求養護;混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害,且符合規範和工藝要求。⑤工程檔案資料及試驗資料送___村委會壹份備查。
3、獎懲措施:承包人必須嚴格按有關規範、標準施工,確保工程質量。工程質量未達到合格必須無條件返工,承擔返工損失,保質期為壹周年。
四、工程承包方式:包工包料,竣工工程結算以承包價為基礎,其承包單價為水泥路面板厚15CM單價為40元/平方米;工程量按實結算。
五、付款方式:完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成, 經驗 收合格待上級撥款到位後付至總工程款90%,並返還履約保證金;暫扣10%作為工程質保金,質保金在質保期滿後1月內付清。
六、承包人向發包人提供履約擔保,擔保方式為:履約保證金弍萬元,履約保證金在工程驗收合格後退回。
七、獎罰措施:
1、工程在__年_月__日前竣工。除不可抗拒因素外,拖延工期壹天罰100元。
2、承包人在決標後須向乙方遞交本工程投標時的項目管理班子詳細名冊,要求項目經理到崗率每月不得少於20日。未事先征得發包方同意,抽查時發現擅自缺崗除責令到崗外,處以每人每天罰款100元。另外,在工程合同簽訂後不得轉包,否則視為棄標,履約保證金將不退還,該工程予以重新招投標。
3、承包人必須接受發包人的監督員監督,接受整改意見。
八、安全責任:
1、施工前由發包人負責清理好在施工範圍內的農作物;施工期間有關政策處理糾紛由發包人負責。
2、承包人施工期間爆破作業人員必須持證上崗(三員三證齊全),並做好安全 保險 等相關手續,若由承包人引起的發生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故,壹切責任和經濟補償均由承包人負責。
九、該工程的招標文件作為簽訂施工合同的附件,承包人應遵守建築業法律、法規和各項有關政策。
十、該工程質量保修責任與義務按國務院2000年1月20日頒發的《建築工程質量管理條例》等有關法規執行。
十壹、本合同壹式三份,承包人、發包人各執壹份,___辦公室存檔壹份。
十二、合同生效
合同訂立時間:__年_月__日
合同訂立地點:___
本合同雙方約定簽字蓋章後生效。
發包人:(公章)___承包人:___
代表:住所:
電話:電話:
2021工程建設施工合同3
發包方(以下簡稱甲方):______________________________
承包方(以下簡稱乙方):______________________________
根據《中華人民***和國經濟合同法》,《中華人民***和國建築法》,《建築工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規範、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
壹、工程概況
(壹)工程名稱:___________________________
(二)工程地點:___________________________
二、工程承包範圍
安全維護及整改
三、合同工期
______天
四、工程造價
工程造價為:____________元整
五、質量標準
5.1質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規範(包括但不限於以下內容)
5.2.1本工程的技術標準與規範應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規範。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包範圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包幹。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則:按______省住房和城鄉建設廳文件____________號《建設工程工程量清單計價規範》(gb50500-2017),《______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第______號),《______省建設工程計價辦法》,______《______省修繕定額》、______《______省建築裝飾裝修工程量消耗標準》、______《______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統壹解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按______省住房和城鄉建設廳文件______號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《______建設造價》預算價,信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經核實簽證後可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、_、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨_________mm或_________mm以上(以______市氣象局報告為準),壹次停水、停電_________小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工後,甲方在______內向乙方支付工程預算價的______%.
9.2在工程結算辦理完畢後,甲方支付至結算總價的______%,工程保修金留結算總價的______%,自工程驗收之日起滿壹年後如無質量問題______天內全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任後仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
十壹、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建築施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,並做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同壹式______份,甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章)____________________________乙方(公章)______________________________
法定代表人(簽字)_______________________法定代表人(簽字)_______________________
日期:__________年__________月__________日日期:__________年__________月__________日
2021工程建設施工合同4
建設單位:___________________________(以下簡稱甲方)
施工單位:___________________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民***和國合同法》的要求,甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。甲方對乙方的施工能力和管理水平進行了考察,認為能夠滿足該工程的要求。經甲、乙雙方協商特定協議如下。
壹、工程項目的綜合說明
2、工程地址:____________________________________
3、工程規模:建築面積約_________平方米(實際面積以施工圖為準)
4、結構及層數:磚混六層
5、發包方式:包工包料
6、發包範圍:工程圖紙全部內容
7、開竣工日期:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
8、本工程質量必須達到國家施工驗收規範的合格標準。
二、工程造價
1、經甲、乙雙方***同商定本承包協議造價為:
車庫及住宅部分實行平方米包幹為_________元/平方米。
2、面積計算依據:
國家規定的建築面積計算標準
三、材料采購供應
材料均由乙方自行采購。如甲方供料價格應按照同期市場價格,經雙方認可。甲方指定使用的砂石、門窗等材料用撥付給乙方的房產進行置換。
四、工程款支付方式
工程款支付按施工進度足額撥付。由乙方將已完成工程量上報甲方,按_________%現金加_________%房產進行撥付(砂石及門窗等甲方供應的材料視同撥付房產)。房產在施工前按_________元/平方米以立體砍塊的形式留足,經雙方確認後,根據施工進度情況陸續進行撥付。
五、工程基礎的處理和重大設計變更費用的計取
1、施工現場三通壹平由甲方負責,其費用不含在總價內。
2、基礎墊層以下的地基如需處理費用不含在總價內,經雙方確認後按實際發生給予調整。
3、重大設計變更(指結構、規模、標準)由該工程圖紙設計部門出變更圖或變更說明,並由乙方負責施工,其費用不含在總價內。按實際發生給予調整。
六、工程保修
本工程保修按中華人民***和國國務院《建設工程質量管理條例》及《_________省建設工程質量管理規定》執行。按工程總造價的_________%預留,滿壹年後返還。
七、其他有關要求和說明
安全生產及文明施工按有關規定執行。如發生安全事故由肇事方負責。
八、本協議***四份
建設單位、施工單位各二份。
以上協議經雙方單位蓋章、負責人簽字生效。
建設單位:________________________(蓋章)施工單位:________________________(蓋章)
法定代表人:__________________(簽字、章)法定代表人:__________________(簽字、章)
代理人:______________________(簽字、章)代理人:______________________(簽字、章)
日期:__________年__________月__________日日期:__________年__________月__________日
2021工程建設施工合同5
發包方(甲方):__________________________________
承包方(乙方):__________________________________
按照《中華人民***和國合同法》和《建築安裝工程 承包合同 條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.1工程名稱:_________________________
1.2工程地點:_________________________
1.3承包範圍:外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期:本工程自_________年_________月_________日開工,於_________年_________月_________日前竣工。
1.5工程質量:達到國家規定的裝飾驗收標準(JGJ73—91)。
1.6結算方式:按雙方約定單價為結算依據。
註:(雙方約定單價明細為本合同附件)
1.7合同價款:__________________
(人民幣大寫):__________________
註:(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據)
第2條甲方工作
以上只作為首付款依據,施工圖由乙方自行設計,經設計單位確認後方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備,並說明使用註意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定及甲方的相關規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的壹切設施和工程成品進行保護。
第4條關於工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,並支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響,導致停工_________小時以上(壹周內累計計算),工期相應順延。
4.5、此工程於_________月_________日—_________日供熱,若供熱前乙方需保證封閉結束,如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
第5條關於工程質量驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》(JGJ73-91)、《建築安裝工程質量檢驗評定統壹標準》等國家制訂的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定優良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知_________日內組織驗收、並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。
第6條關於工程價款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。
6.2、付款方式:第壹次付款簽定合同之日後,甲方首付款_________%。
第二次付款工程完成_________%以上,付款_________%。
第三次付款工程完成_________%,付款_________%。
第四次付款按雙方商定結算價格結清,付款_________%。
第五次付款尾款_________%質保金壹年。
第7條關於材料供應的約定
凡由乙方采購的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民***和國消防條例》和有關防火設計規範。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民***和國消防條例》和其它相關的法規、規範。
8.3、由於甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,經乙方書面通知甲方修改方案,因甲方不進行修改方案,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的壹切經濟損失。
8.4、由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的壹切經濟損失。
8.5、因施工所造成壹切人員傷亡及財產損失由乙方負責並承擔。
第9條獎勵和違約責任
9.1、由於乙方原因,逾期竣工,每逾期壹天,乙方支付甲方合同總額_________%的日違約金。由於甲方無故不按合同約定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的_________%日滯納金
9.2、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.4、因壹方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發生爭議時,協商解決或向人民法院起訴。
第11條未盡事宜,雙方另行簽定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
第12條其它
第13條附則
12.1、本合同正本肆份,雙方各執貳份。
12.2、本合同履行完成後自動終止
甲方:__________________________乙方:__________________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
2021工程建設施工合同模板相關 文章 :
★ 2021建築工程施工合同模板
★ 2021建造工程施工合同範本
★ 2021施工合同協議標準模板
★ 2021施工合同電子版最新
★ 2021年簡單施工承包合同範本3篇
★ 2021工程施工的合同範文
★ 2021建造施工雙方合同範本
★ 最新版工程施工合同模板
★ 標準版建築施工合同範本
★ 2021年施工承包合同範本