法律分析:發包人延誤工期，承包人可以索賠。發包方與承包方簽訂建設工程合同時，任何壹方都應嚴格遵守合同，積極履行合同。如果壹方違約，另壹方可以要求對方賠償。通常在實踐中，承包人可以對因發包人原因造成的工期延誤進行索賠:1，發包人未支付工程預付款和進度款。2.發包人延誤提供施工條件、場地和圖紙。3.雇主未能提供甲方提供的資料..4、發包人未辦理建設行政審批手續，致使建設行政主管部門責令停工的。
法律依據:《中華人民共和國民法典》第803條。發包人未按約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金和技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。
上一篇:車頂行李架放自行車違法嗎？下一篇:原告死亡的法律依據