當前位置:法律諮詢服務網 - 法律援助 - 不可抗力造成的延誤可以索賠嗎?

不可抗力造成的延誤可以索賠嗎?

法律分析:因不可抗力造成的費用和工期延誤,由雙方按以下方式承擔:工程本身的損壞、對第三方造成的人員傷亡和財產損失、運至施工現場待安裝的材料和設備的損壞,由發包人承擔;發包人和承包人的所有單位應對傷亡事故負責並承擔相應費用;承包人的機械設備損壞和停工損失由承包人承擔;停工期間,承包人應工程師要求留在施工現場的必要的管理人員和保安人員的費用由發包人承擔;工程所需的清理和修復費用由發包人承擔;延誤的工期相應順延。壹方遲延履行合同後發生不可抗力的,不能免除遲延履行的相應責任。

法律依據:《中華人民共和國建築法》

第七十四條建築施工企業在施工中偷工減料,使用不合格的建築材料、建築構配件和設備,或者有其他不符合工程設計圖紙或者施工技術標準的行為的,責令改正,處以罰款;情節嚴重的,責令停業整頓、降低資質等級或者吊銷資質證書;建築工程質量不符合規定的質量標準的,應當負責返工、返修,並賠償由此造成的損失;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

第七十五條建築施工企業違反本法規定,不履行保修義務或者拖延履行保修義務的,責令改正,可以處以罰款,並對保修期內因屋面、墻面滲漏、開裂等質量缺陷造成的損失承擔賠償責任。

第七十六條本法規定的責令停業整頓、降低資質等級、吊銷資質證書等行政處罰,由頒發資質證書的機關決定;其他行政處罰,由建設行政主管部門或者有關部門依照法律和國務院規定的職權範圍決定。依照本法規定吊銷資質證書的,由工商行政管理部門吊銷營業執照。

第七十七條違反本法規定,為不符合相應資質等級要求的單位頒發資質證書的,由上級機關責令收回頒發的資質證書,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

第七十八條政府及其所屬部門的工作人員違反本法規定,限制承包單位將招標承包的工程發包給指定的承包單位的,由上級機關責令改正;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

第七十九條頒發建築工程施工許可證的部門及其工作人員對不符合施工條件的建築工程頒發施工許可證的,對工程質量監督檢查或者竣工驗收的部門及其工作人員對不合格的建築工程頒發質量合格證或者驗收合格的,由上級機關責令改正,對責任人員給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任;造成損失的,該部門應當承擔相應的賠償責任。

第八十條在建築物的合理使用壽命內,因建築質量不合格造成損壞的,有權向責任人要求賠償。

  • 上一篇:Xi安哪裏有老年人乘車證?
  • 下一篇:我是壹個學法律的大壹學生,到現在還看不懂判決書和裁定書!希望妳能給我舉個例子。
  • copyright 2024法律諮詢服務網