1、用人單位和勞動者的基本信息;
2、訴訟請求和所根據的事實與理由;
3、證據和證據來源,證人姓名和住所。用人單位拖欠農民工工資屬於勞動爭議,適用勞動仲裁前置,經過仲裁程序才能申請訴訟;
4、起訴單位和公司蓋章,寫清楚日期。
勞動欠薪起訴書怎麽寫
起訴單位:(全稱):______市______縣______建築公司
企業性質:集體
經營範圍:工業與民用建築、
流動資金:______萬元
何時經何部門批準開業:______年______月份經______縣基建局批準
地址:______縣______鄉______電話:______________________
開戶銀行:______工區歷下辦理處。
帳號:__________________
法定代表人姓名:_________職務:_________
被告單位(全稱): ______市職工教育培訓中心
地址:________市_______ -______路________號
事由:建築安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由:
______年______月______日, ______縣建築工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建築安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。
承包方式是“議標形式,也工包材料”。
承包額為______元。
開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。
合同簽定後,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。
在長達壹百七十七天之內,由於甲方的原因,造成乙方開進工地的______余名職工無活可幹,機具設備長期雙裏無用,給乙方經濟上造成損失達______元。
甲方雖然承擔了______元的誤工費,但尚有______元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建築安裝工程竣工後:,於______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。
教學樓工程於______年______月______日完工。
三幢樓均經 ______市建築工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定後,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。
甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793、06元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。
經多次協商達成協議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。
但價值______元的工租款至今不與乙方結算。
因甲方壹再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫於______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。
開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。
後來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,並推而廣之,拒絕審核乙方後期施工的全部零建工程的結算。
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規定的有關條款,無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經濟損失。
《中華人民***和國民法典》第三十九條第二項壹至五款和(建築安裝工程承包合同條例》第十三條第二項壹至五欲規定:未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
訴訟請求:
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失:
(壹)付清宿舍樓、教學樓拖欠款______元;
(二) 結算零建工程款:______元減去甲方墊付的材料款______元,應付給乙方工程款______元;
(三)賠償乙方的經濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金______;______年______月至______月設備閑置費______元
以上三項合計,***______元。
此致
______市______區人民法院
起訴單位:______縣建築工程總公司
__________公司(蓋章)
_________年_________月________日
法律依據:《中華人民***和國民事訴訟法》第壹百二十壹條
起訴狀應當記明下列事項:
(壹)原告的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位、住所、聯系方式,法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人的姓名、職務、聯系方式;
(二)被告的姓名、性別、工作單位、住所等信息,法人或者其他組織的名稱、住所等信息;
(三)訴訟請求和所根據的事實與理由;
(四)證據和證據來源,證人姓名和住所。