當前位置:法律諮詢服務網 - 法律援助 - 建設工程發包人的責任是什麽?

建設工程發包人的責任是什麽?

法律分析:1。做好施工前的各項準備工作,確保施工承包商按時進入施工現場。2、向承包人提供優質材料和設備,由於所提供的材料和設備的質量缺陷不符合要求而延誤工期,造成質量責任,應承擔責任。3.檢查工程質量和進度。4.組織驗收。建設工程竣工後,發包人應當及時組織驗收。5.付出代價,接受項目。6.交付使用。發包人應當將承包人完成的建設工程驗收合格並付款後及時交付,以發揮建設工程的效益。

法律依據:《中華人民共和國民法典》

第七百九十壹條發包人可以與總承包人訂立建設工程合同,也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工合同。發包人不得將應當由壹個承包人完成的建設工程肢解成若幹部分發包給幾個承包人。

總承包單位或者勘察、設計、施工承包單位經發包人同意,可以將其承包的部分工程委托給第三方。第三人應當就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人對發包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建築工程分包給第三方或者以分包的名義將其承包的全部建築工程分包給第三方。

禁止承包人將工程分包給不具備相應資質的單位。禁止分包單位將承包的工程進行分包。建築工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。

第七百九十七條發包人可以隨時檢查工作進度和質量,但不得妨礙承包人的正常工作。

第八百零三條發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金和技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。

第八百零四條因發包人原因造成工程停建或者延期的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,並賠償承包人因停工、窩工、倒運、機械設備搬遷、材料和構件積壓等造成的損失和實際費用。

第八百零五條因發包人變更計劃、提供資料不準確或者逾期未提供必要的勘察設計工作條件造成勘察設計返工、停工或者變更設計的,發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增加費用。

第八百零七條發包人未按照約定支付價款的,承包人可以要求發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的,承包人可以與發包人約定折價或者請求人民法院依法拍賣該工程,但根據建設工程性質不宜折價或者拍賣的除外。建設工程折價或者拍賣價款應當優先補償。

  • 上一篇:監察法規定,監察機關在調查過程中,可以有證人等人員在場。
  • 下一篇:交警遲遲不出認定書是否有貓膩?
  • copyright 2024法律諮詢服務網